Jurisprudencia TS

El Tribunal Supremo confirma la nulidad de la prestación en régimen monopolios territoriales de los cursos para recuperar los puntos de permisos de conducción (Poder Judicial, 15-03-2023)

En su sentencia, ponencia del magistrado Luis María Díez-Picazo, destaca que la regla general en esta materia es, como ha recordado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la libertad de prestación de servicios La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de la prestación en […]

TS. Sentencia 525/2021. Cálculo de los intereses de demora. Nuevo criterio jurisprudencial: inclusión de la cuota del IVA.

STS, a 13 de febrero de 2023 – ROJ: STS 525/2023 ECLI:ES:TS:2023:525  Sala de lo Contencioso  Nº de Resolución: 162/2023  Municipio: Madrid  Ponente: EDUARDO CALVO ROJAS  Nº Recurso: 5862/2020 RESUMEN: Contratación pública. Cambio de criterio de la jurisprudencia para acomodarla a lo declarado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Inclusión de la […]

TS. Sentencia nº 4837/2022. Contrato de obras. Cesión de créditos: reclamación de certificación final por cesionaria

STS, a 19 de diciembre de 2022 – ROJ: STS 4837/2022 ECLI:ES:TS:2022:4837  Sala de lo Contencioso  Nº de Resolución: 1693/2022  Municipio: Madrid  Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH  Nº Recurso: 5250/2020 RESUMEN: Reclamación de certificación final del contrato de obras cedida a la reclamante Gedesco Factoring SLU en virtud de la cedente y adjudicataria de contratos […]

TS. Sentencia nº 4068/2022.Contrato de obras. Aumento del plazo de ejecución no imputable al contratista: falta de disponibilidad de los terrenos y retraso en la legalización de determinadas actuaciones. Derecho del contratista a indemnización

STS, a 02 de noviembre de 2022 – ROJ: STS 4068/2022 ECLI:ES:TS:2022:4068  Sala de lo Contencioso  Nº de Resolución: 1423/2022  Municipio: Madrid  Ponente: EDUARDO ESPIN TEMPLADO  Nº Recurso: 4884/2020 RESUMEN: CONTRATACIÓN: INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS AL CONTRATISTA CUANDO AUMENTA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL MISMO (procedencia y […]

TS. Sentencia 3915/2022. Concesión de obra. Penalidades por incumplimiento de contrato: no presentar la auditoria operativa

STS, a 17 de octubre de 2022 – ROJ: STS 3915/2022 ECLI:ES:TS:2022:3915  Sala de lo Contencioso  Nº de Resolución: 1310/2022  Municipio: Madrid  Ponente: EDUARDO CALVO ROJAS  Nº Recurso: 4676/2020 RESUMEN: Contratación pública. Se aborda la cuestión de si, a la vista de los principios de buena fe y confianza legítima, en un contrato de concesión […]

TS (civil). Sentencia 4343/2022: Contrato de obras de empresa pública. Exclusión de licitadoras por concurrir grupo de empresas. Art. 86 RLCAP

STS, a 22 de noviembre de 2022 – ROJ: STS 4343/2022 ECLI:ES:TS:2022:4343     Sala de lo Civil Municipio: Madrid Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE Nº Recurso: 2620/2019 Resumen: Los procesos de contratación pública y los mecanismos de control de ofertas competitivas cuando concurren a la licitación empresas de un mismo grupo. La ratio del art. 86 […]

TS. Sentencia 3918/2022. Contrato de construcción y explotación de aparcamiento. Resolución unilateral: normativa aplicable

STS, a 24 de octubre de 2022 – ROJ: STS 3918/2022 ECLI:ES:TS:2022:3918  Sala de lo Contencioso  Nº de Resolución: 1359/2022  Municipio: Madrid  Ponente: DIEGO CORDOBA CASTROVERDE  Nº Recurso: 4349/2020 RESUMEN: Contratos públicos. Resolución unilateral. Norma aplicable. Normas de derecho necesario. Pacto de contrario. La resolución administrativa origen de esta controversia es el decreto del Ayuntamiento […]

TS. Contratos públicos: reclamación de intereses de demora por el retraso en los pagos

El TS ha dictado varias sentencias sobre reclamación de intereses de demora por retraso en los pagos de los contratos públicos: STS, a 28 de octubre de 2022 – ROJ: STS 3920/2022 ECLI:ES:TS:2022:3920  Sala de lo Contencioso  Nº de Resolución: 1389/2022  Municipio: Madrid  Ponente: EDUARDO ESPIN TEMPLADO  Nº Recurso: 5054/2020 RESUMEN: CONTRATACIÓN: RECLAMACIÓN DE INTERESES […]

TS. Sentencia 3190/2022: concesiones de autopistas de peaje. Reclamación de equilibrio económico por los efectos del covid-19: desestimación

El TS desestima el recurso interpuesto por la concesionaria, confirmando el Acuerdo del Consejo de Ministros que denegó la solicitud de la entidad actora de reequilibrio económico del contrato de concesión del tramo de la autopista de peaje AP-7 de la que era concesionaria por los efectos de la Covid-19. Declara la Sala que, en […]

TS. Sentencia nº 2437/2022. Contrato de gestión integral del servicio público de parques y viveros municipales. Revisión de precios: cuantía a efectos del recurso de apelación

STS, a 13 de junio de 2022 – ROJ: STS 2437/2022 ECLI:ES:TS:2022:2437. Sala de lo Contencioso Nº de Resolución: 721/2022 Municipio: Madrid Ponente: EDUARDO CALVO ROJAS Nº Recurso: 5572/2020 RESUMEN: Revisión de precios de los contratos del sector público. Cálculo de la cuantía a efectos del recurso de apelación. La sentencia aborda la cuestión de […]