CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN. Dictamen 56/2015. Contrato de obra. Resolución por demora en la comprobación del replanteo. No es causa justificada la necesaria eficiencia en el gasto
Leer más: CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN. Dictamen 56/2015. Contrato de obra. Resolución por demora en la comprobación del replanteo. No es causa justificada la necesaria eficiencia en el gastoNúmero de Dictamen: 56/2015 Órgano que emite el dictamen: Consejo Consultivo de Aragón Número Expediente: 54/2015 Título: Resolución del contrato de obra denominado “construcción del nuevo Hospital de Teruel, su urbanización y conexión con los sistemas generales”. Fecha de aprobación: 2015 03 10 Informe relativo al expediente de resolución del contrato de obra denominado “construcción…